在人們?cè)絹?lái)越相信法律的社會(huì)中，合同起到的作用越來(lái)越大，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
承攬合同印花稅稅率篇一
經(jīng) 甲 乙--雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計(jì)人民幣(大寫)
1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：___________
2.交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn)：________
3.質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：_________
4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：__________
5.結(jié)算辦法及期限：_____________
6.原材料供應(yīng)辦法：____________
7.其他：_______________
違約責(zé)任：
第一點(diǎn)：甲方承擔(dān)
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)償付乙方實(shí)際損失____
(2)中途退貨的，償儲(chǔ)乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失;不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)其他：____________
本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______ 乙方：________
法定代表人：_______ 法定代表人：_____
電話：________ 電話：_______
地址：________ 地址：_______
開戶銀行：______ 開戶銀行：_____
帳號(hào)：________ 帳號(hào)：_______
承攬合同印花稅稅率篇二
定作方：合同編號(hào)：
簽訂地點(diǎn)：
承攬方：簽訂時(shí)間：
一、加工標(biāo)的
貨物名稱
型號(hào)
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價(jià)
總金額
交貨地點(diǎn)及期限
交期：
出口國(guó)：
合計(jì)人民幣（大寫）
按實(shí)際金額結(jié)算 單價(jià)含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料
質(zhì)量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實(shí)際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購(gòu)面料、里料、輔料的，承攬方對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和sn/t1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。（定做方自提）。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等）。
十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項(xiàng)：
1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，
2、雙方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無(wú)償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗(yàn)收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方：
代表人：
時(shí)間：
承攬方：
代表人：
時(shí)間：
承攬合同印花稅稅率篇三
甲方：__汽車有限公司 住所地： 法定代表人： 電話：
乙方： 住所地： 法定代表人： 電話：
鑒于： 甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務(wù)等三大類業(yè)務(wù)；乙方擁有 品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就共同合作開辦 維修售后業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：
一、合作項(xiàng)目標(biāo)的： 維修售后服務(wù)。
二、合作時(shí)間及地址： 年 月 日至 年 月 日。
地址： （詳見附圖），其中車間 （平方米），鈑金、噴漆 （平方米），接待室 （平方米）。
三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設(shè)備、場(chǎng)地改造實(shí)物折價(jià)人民幣 萬(wàn)元及現(xiàn)金人民幣 萬(wàn)共 萬(wàn)元作為投資；乙方以設(shè)備折價(jià) 萬(wàn)及現(xiàn)金 萬(wàn)共出資 萬(wàn)元作為投資。
雙方約定：
① 雙方實(shí)物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認(rèn)后作為合作項(xiàng)目的共有財(cái)產(chǎn)。
② 設(shè)備添置及場(chǎng)地再改造均由雙方共同確認(rèn)后購(gòu)置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。
四、合作的經(jīng)營(yíng)管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營(yíng)
汽車的汽車維修售后服務(wù)項(xiàng)目。原則上甲方委派財(cái)務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理，乙方委派財(cái)務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效 個(gè)月內(nèi)擬訂經(jīng)營(yíng)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，共同確認(rèn)后作為本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，并享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作項(xiàng)目的資金往來(lái)設(shè)置雙方共同確認(rèn)的資金帳戶（含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶），合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入扣除成本（場(chǎng)租分?jǐn)傢?xiàng)目、工資、稅金及日常經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用）后盈虧按甲方 %、乙方 %共同享有和承擔(dān)。
六、合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地費(fèi)用分?jǐn)偅鸿b于甲方目前每年場(chǎng)地費(fèi)為 萬(wàn)元，合作項(xiàng)目專用帳戶須分?jǐn)偧追綀?chǎng)地費(fèi)每年 萬(wàn)元整，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每年 月 日前入帳。從 年度開始，合作項(xiàng)目按每年 萬(wàn)元分?jǐn)倛?chǎng)地費(fèi)，于每年 月 日前入帳。
七、設(shè)備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項(xiàng)目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。
八、雙方責(zé)任：
（一）、甲方：
① 繼續(xù)開發(fā)和擴(kuò)大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù)，并在合作期內(nèi)承擔(dān)維修行業(yè)管理及保險(xiǎn)、定損、交警支隊(duì)的公共關(guān)系處理。
② 將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。
（二）、乙方：
① 將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項(xiàng)目中。
② 為奔馳、寶馬車輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。
③ 開發(fā)客戶并介紹給甲方。
九、特別約定：
① 原__汽車場(chǎng)地系為爭(zhēng)取"4s"品牌而設(shè)置，故一旦甲方爭(zhēng)取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參與權(quán)。
② 在本合同有效期內(nèi)任何一方不得在 市區(qū)（除 外）內(nèi)與第三方就本項(xiàng)目進(jìn)行合作。
③ 自合作協(xié)議生效后，因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失由雙方共同承擔(dān)。
④ 雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議，互不承擔(dān)違約責(zé)任。
⑤ 根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，甲方可以向乙方提出在 市區(qū)內(nèi)就合作項(xiàng)目增開新店，乙方無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕。
十、違約責(zé)任： ① 任何一方有違反上述義務(wù)或有其它損害合作對(duì)方利益的行為的。守約方有權(quán)要求對(duì)方賠償損失并有權(quán)解除本協(xié)議。如損失難以計(jì)算的，損失賠償數(shù)額為 萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計(jì)）。
② 任何一方就本合作項(xiàng)目事宜未經(jīng)合作對(duì)方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
③ 任何一方無(wú)正當(dāng)理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失，如損失難以計(jì)算的，損失賠償數(shù)額為 萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計(jì)）。
十一、爭(zhēng)議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。
十二、未盡事宜：雙方另行商定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十三、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，于雙方簽字后生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 代理人：
承攬合同印花稅稅率篇四
甲方：
乙方：
本著公平、公正、互利、自愿的原則，根據(jù)合同法有關(guān)承攬合同的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，就乙方提供車輛承攬運(yùn)輸甲方貨物簽訂以下安全協(xié)議：
一、運(yùn)輸車輛情況：
根據(jù)甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運(yùn)輸甲方工程材料(根據(jù)甲方的工程施工需要，由乙方根據(jù)情況隨時(shí)增減運(yùn)輸車輛)，車輛車況須良好，手續(xù)齊全。
二、雙方權(quán)利與義務(wù)：
1、乙方司機(jī)須聽從甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的臨時(shí)指揮，進(jìn)入甲方施工范圍須遵守甲方的規(guī)章制度，行車安全、技術(shù)操作由乙方司機(jī)負(fù)責(zé)。
2、乙方須將運(yùn)輸車輛的道路行駛、營(yíng)運(yùn)、檢驗(yàn)、稅費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)及保險(xiǎn)(其中第三責(zé)任險(xiǎn)保額為50萬(wàn)元以上)等手續(xù)辦理齊全。
3、運(yùn)輸期間，一切與車輛正常行駛有關(guān)的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方應(yīng)保證甲方貨物運(yùn)輸?shù)能囕v要求，如不能滿足需要，甲方有權(quán)隨時(shí)解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運(yùn)輸費(fèi)。
5、運(yùn)輸期間，乙方須保證車輛性能狀況良好，以保障甲方貨物安全運(yùn)輸至指定地點(diǎn)。
6、車輛在運(yùn)輸期間發(fā)生交通事故、交通違章，由乙方負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交警、交通、保險(xiǎn)公司等部門處理相關(guān)事宜。甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用及責(zé)任。
7、因交通事故、交通違章、機(jī)械故障所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)，如給甲方造成的一切損失則由乙方負(fù)責(zé)給予甲方賠償。
8、如果工程中，乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按實(shí)際數(shù)量金額的2倍進(jìn)行處罰。
三、安全生產(chǎn)約定
1、乙方參與本合同運(yùn)輸業(yè)務(wù)的車輛和人員，必須具備《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的從業(yè)條件(即必須具備相應(yīng)的從業(yè)資質(zhì)、從業(yè)人員資格和安全生產(chǎn)所需的安全技術(shù)狀況、安全生產(chǎn)條件等法律、法規(guī)所規(guī)定必須具備的條件和資質(zhì)、資格。)。
2、乙方人員、車輛或機(jī)械設(shè)備在進(jìn)入甲方工地或甲方指定的場(chǎng)所進(jìn)行作業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)的規(guī)定，以及甲方制定的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，如有違反導(dǎo)致發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，由乙方承擔(dān)全部法律責(zé)任;如前述安全生產(chǎn)事故導(dǎo)致甲方或第三方人員和車輛損害的，乙方還應(yīng)當(dāng)賠償甲方或第三方的全部損失。
3、對(duì)于乙方人員或車輛、機(jī)械設(shè)備引起的安全生產(chǎn)事故或人身、財(cái)產(chǎn)損害事故，應(yīng)當(dāng)由乙方在事故發(fā)生之后、訴訟之前首先對(duì)外賠償;乙方先行賠償?shù)臄?shù)額，應(yīng)不低于法律、法規(guī)規(guī)定的最低賠償標(biāo)準(zhǔn)。
四、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜，甲乙雙方通過(guò)協(xié)商作出的補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等的法律效力。
五、若本合同發(fā)生糾紛，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商未果，由人民法院管轄。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承攬合同印花稅稅率篇五
委托方： （甲方）
承攬方：（乙方）
1、加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 數(shù)量 價(jià)格、交貨期：
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5、質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6、結(jié)算方式：通過(guò)銀行托收。
7、違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
地址：
地址：
銀行帳號(hào)：
銀行帳號(hào)：
年 月 日
承攬合同印花稅稅率篇六
定作方：_________（簡(jiǎn)稱甲方）
承攬方：_________（簡(jiǎn)稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
_________。
2．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
_________。
3．履行的期限、地點(diǎn)和方式：
_________。
4．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
_________。
5．結(jié)算方式：
_________。
6．違約責(zé)任：
除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
（1）承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值_________％或酬金總額_________的違約金。
（2）定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值_________％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________％的違約金。
7．雙方約定的其它條款：
_________。
8．以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式_________份，正本雙方各執(zhí)_________份，副本送工商行政管理局存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同印花稅稅率篇七
甲方：_______(姓名，身份證號(hào)碼，住址，電話)
乙方：_______(姓名，身份證號(hào)碼，住址，電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，在平等互利、公平合理、誠(chéng)實(shí)信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過(guò)程中應(yīng)合理、節(jié)約用料，嚴(yán)禁浪費(fèi)。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場(chǎng)清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費(fèi)，甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備、用具，如：架管、架板、攪拌機(jī)、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、振動(dòng)棒、焊接機(jī)、撮箕、桶、防護(hù)網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費(fèi)用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守國(guó)家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無(wú)關(guān)。
二、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須進(jìn)行免費(fèi)維修。
5、基礎(chǔ)：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。
6、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時(shí)內(nèi)外錯(cuò)縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過(guò)mm。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁：過(guò)梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過(guò)毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分，表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：......
三、工程款結(jié)算及支付
1、工程款總額及計(jì)算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬(wàn)玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準(zhǔn)，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計(jì)284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時(shí)間：地基完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后____天內(nèi)給付余款。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無(wú)法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)本合同總價(jià)款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實(shí)現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費(fèi)用)。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價(jià)款25%的違約金。
五、爭(zhēng)議解決方式
因本合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭(zhēng)議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3、因合同履行過(guò)程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同的，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時(shí)間：年月日
