現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么合同書的格式，你掌握了嗎？這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
加工合同做加工合同印花稅稅率篇一
在當今不斷發展的世界，合同出現的次數越來越多，它可以保護民事法律關系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家整理的機械委托加工合同范本-加工合同，歡迎閱讀與收藏。
甲方（委托方）：
乙方（制作方）：
一、 委托加工項目
1、委托加工產品：
2、數量： 臺
3、合同總價：￥ 元（大寫： ）
4、交貨期限：按協議簽訂日起 天內交貨。
二、 委托方式和范圍：
甲方提供測試設備的相關安裝尺寸及測試臺的功能及外形尺寸等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行測試臺零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。
乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，并免費提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的`辦公場所。
三、 實施細則：
1、乙方自行采購的原材料、外購件及配套件，其質量問題由乙方負責。
2、委托加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作。乙方需根據《生產計劃表》，嚴格按計劃表完成加工任務。4、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。
四、 包裝要求及交貨地點，運輸方式
1、詳見附件1：《產品委托加工清單》。
五、 結算方式
1、甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額 30%為訂金。
2、乙方全部交貨后，由乙方開具普通發票交與甲方。
3、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。
六、 違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。
2、乙方所購原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。
七、 附則：
1、本委托加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。
2、未盡事宜，雙方另行協商解決。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
代表（簽字）：
代表（簽字）：
日 期： 年 月 日
日 期： 年 月 日
加工合同做加工合同印花稅稅率篇二
電力金具（低壓）鑄造加工
承包合同
發包方：
承包方：
簽約日期：
簽約地點：
電力金具（低壓）鑄造加工承包合同
發包方： （以下簡稱甲方）
承包方： （以下簡稱乙方）
因生產需要，甲方委托乙方以包工方式承包本公司低壓產品鑄造加工。為明確雙方責任，確保產品按時，按量，按質完成，雙方在平等，自愿，公平的基礎上，經充分協商達成合同條款如下，望共同遵守。
第一條加工承包合同
1.甲方委托乙方為其代加工電力金具（低壓）產品，生產加工所需的場所，設備，模具（夾具）以及生產過程所需要的原材料，輔助材料，水，電，氣等均由甲方提供：加工產品款式，品種，標準要求，質量數量，工藝文件，交貨期限等以甲方提供的生產單，技術圖紙和工藝文件為準：加工的品種單價由雙方事先協商確定，乙方簽字確認，同意接受甲方委托及要求進行加工生產。（詳細清單附后）
2..在每次生產前，甲方開立具體的委托加工生產單，其一般條款由本合同規定，補充條款在生產單中說明，經雙方確認簽字蓋章或乙方實際著手試樣生產時生效。
3.委托加工生產單的主要內容為加工的'產品名稱，數量，質量標準，交貨期的資料以及具體的特定要求，違約責任等，訂單約定與本合同約定相異的，以訂單為準。
4.委托加工生產單附屬本合同，符合本合同中的一般規定，為本合同不可缺少的附件。
5.如果甲方要求加工的產品是不同型號的新產品，雙方可就產品代加工價格進行再次協商確認。
6.乙方優先安排工人按時完成甲方交代之生產任務，做到保質，保量，按時出貨。
7.產品質量要求：符合工藝文件和產品圖紙上注明的技術要求。甲方按照技術圖紙和封存實樣進行驗收。
8.產品驗收程序和方式：產品驗收采取抽樣的方式進行驗收，抽煙驗收分別在試樣，批次生產中和入庫前三個階段進行驗收。
二，合同有效期限
1．本合同期暫為壹年，暫從具體以甲方通知確定為準。
三，加工費結算
乙方接到甲方的生產單之日始至次月10日為結算日，15號結算到賬。
四，甲方的權利義務
1. 甲方要保證達到產品生產工應開具的條件：
2. 委派產品管理代表，負責產品進度，產品質量的檢查監督。
3. 及時組織驗收人員，辦理交貨的驗收結算手續。
4. 為乙方相關人員提供工傷保險（由于社會保險和其他福利已經包含在加工費內，甲方不再承擔，由乙方自行參保）。
5. 承包期間乙方員工不享受公司其他福利待遇。
6. 甲方保證每天一臺低壓鑄造機12小時工作，因甲方生產原因造成乙方停工，甲方應安排乙方工作普工每天90/元，技術員工作每天130/元，停機期間工作效率不得低于本公司員工的日生產量，若故意散漫或影響他人工作，不按甲方規定要求實施生產的，甲方有權提出解除合體或罰款。
7. 甲方要求乙方從合同簽訂日起到終止日止，乙方本人必須操作低壓設備生產產品，若中途違約，甲方按年生產量的工資作為乙方的違約金，乙方需押一個月的工資（元）作為甲方的違約保證金（合同終止違約保證金退回）。
五，乙方的權利義務
前嚴禁擅自修改產品技術參數和外觀等。
5， 乙方要嚴格安全生產管理和文明生產管理，生產中要穿戴安全生產的防護器具，同時愛護甲方的生產設備，設施，合理使用生產中的輔助材料；嚴格按照技術圖紙和工藝文件，嚴禁違規，違章操作。
第六條 違約條款
2， 在正常周期內，乙方未能按照甲方要求保質保量保時出貨的，應承擔違約責任，違約金為該訂單產品總價值的50%。
3， 如果乙方不按照甲方的工藝文件操作，造成甲方設備，設施非正常損壞的，乙方要按價賠償。賠償金額由第三方機構鑒定后給出。
4， 乙方沒有穿戴規定的防護器具并違規操作，由此造成安全事故，其經濟，法律后果全部由乙方負責，與甲方無涉。
5， 乙方違反甲方的管理制度，考核扣分，其處罰標準參照金錨公司其他員工，從加工費中扣除。
6， 甲方未能及時向乙方支付代工款的，要按照應代工款總額每次0.05%的標準支付逾期違約金。
8， 由于甲方生產條件的原因造成交貨時間延誤的，乙方不承擔責任，若乙方認為原因造成模具損壞的，乙方負全責。
第七題 其他
1， 因不可抗力因素：如自然災害，戰爭，國家政策，以及其他不可抗力因素而造成的違約，雙方均不予以追究，相應損失各方自負。
2， 本合同包括訂單等有相關文件在履行期間，如發生爭議，雙方可協商解決，協商未果，任一方可向人民法院提起訴訟。
3， 本合同如有未盡事宜，，雙方可另行協商，在意見達成一致的基礎上進行書面補充修改。
5， 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
附：代加工產品種類，單價清單
甲方（蓋章）； 乙方（蓋章）：
代表人（簽字）： 代表人（簽字）：
年 月 日
加工合同做加工合同印花稅稅率篇三
法定代表人：___________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
法定代表人：___________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱型號規格質量要求計量單位數量加工費
單位總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔
第六條圖紙提供
第七條轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十一條監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1.定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同;
3.雙方通過書面協議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
法定代表人(簽字)：_____ 法定代表人(簽字)：______
委托代理人(簽字)：_____ 委托代理人(簽字)：______
加工合同做加工合同印花稅稅率篇四
乙方：
第一條：甲方委托乙方生產加工制作________________模具。
第二條：質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：
1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
(2)合格模具定義：
①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。
2、驗收方法(標準)：
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條：原材料來源
第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點：甲方指定場所________________________。
3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。
第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。
貨款結算時間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條：技術資料提供及保管：
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。
第七條：質量異議/違約責任：
1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。
第八條：其他：
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》i中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。
6、本合同委托項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。
第十條：合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
乙方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
加工合同做加工合同印花稅稅率篇五
根據平等、互利、雙贏的原則，經甲、乙雙方協商，就甲方委托乙方加工糟燒酒精業務，特訂立本協議。
一、委托方式
甲方提供下屬生產基地黃酒釀造所產生的酒糟，由乙方提取糟燒酒精。
糟燒酒精由甲方收回用于黃酒生產，剩余干糟由乙方自行處置。
二、生產加工
乙方具備相關生產場所，并獲政府部門生產許可，配備與甲方生產規模相一致的提取糟燒酒精生產能力，即具備加工日產酒糟最高值的能力。
加工合同做加工合同印花稅稅率篇六
乙方：________________________
第一條 乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條 乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。
第四條 材料由_________方負責。
第五條 若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。
第六條 驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。
第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。
(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。
第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條 按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條 試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條 付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方_________。
第十四條 乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：________________
_________年________月_______日
乙方(簽章)：________________
_________年________月_______日
